+7 495 223-18-33
+7 495 778-19-39

 240803

On-line заявкаО компанииВопрос - ОтветКонтакты
Поиск

 

                                      ДОГОВОР №

 

г. Москва                                                                                                                    “    ” ________  2012 г.

 

ООО ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, в лице Генерального директора  ______________,  действующего  на  основании Устава, именуемое в  дальнейшем  Подрядчик,  с одной стороны и  ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ ,                                                                                                                                                                                                     действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем    Заказчик,  с  другой  стороны, заключили  настоящий  Договор о  нижеследующем:

1. Предмет договора               

 

Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика  оборудование и расходные материалы, именуемые  далее  Товар,  а также  произвести  монтаж  и  пуско-наладку   этого оборудования,  а               Заказчик  обязуется  оплатить  стоимость  оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

2. Стоимость договора. Спецификации.

 

2.1.  Спецификация Товара и Услуг  установлена  сторонами  в Приложении N 1  к  настоящему Договору.

2.2. Цена    по  настоящему  Договору    составляет   сумму   в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.

2.3.  В  цену  Договора  входят    стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных  работ.

2.4.1.  НДС в сумме 18%  включен в стоимость Договора.

3. Срок действия Договора:

 

3.1. Настоящий  Договор  вступает  в силу  с момента  его  подписания  сторонами  и  действует

до полного выполнения сторонами  взятых на себя обязательств.

3.2. Стороны договорились и установили, что  срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая   его  поставку,  составляет  не более  7 (семь)  рабочих дней   с момента  поступления  авансового  платежа  на  счет Подрядчика   в  соответствии с п.6.2.

3.3. Срок  выполнения  монтажных  и  пуско-наладочных  работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4. Условия поставки товара.

 

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара

Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.

4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами  для начала  монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту - Работ).

4.3. Оплата доставки Товара за пределы  МКАД  производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.

5. Тара и упаковка.

 

5.1. Тара  и упаковка Товара  должна соответствовать обычно принятой  для подобного рода  товара,  а также обеспечивать  сохранность Товара при его транспортировке.

 

 

 

 

6. Условия платежа.

 

6.1.Платеж  за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется  Заказчиком  в  сроки, установленные  в  п. 6.2., в  рублях.

6.2. Порядок расчетов по Договору:

6.2.1. Оплата   стоимости  Товара (Оборудования)   производится:  100 (сто)  %   предоплаты  в  течение  3  (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

6.2.2. Оплата   стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных  работ) производится в 2 этапа:

1 этап – 50 % предоплата стоимости   в  течение  3  (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

 2 этап – 50 % стоимости   после подписания Акта  приемки  выполненных Работ.

7. Права и обязанности сторон.

 

7.1. После  получения платежа, согласно  п. 6.2., Подрядчик обязан  уведомить Заказчика  о своей готовности  произвести  Работы,  а  Заказчик  обязан  указать (подтвердить)   дату проведения  и  место  Работ.

7.2.  В  целях  производства  Подрядчиком   Работ   во  исполнение  Договора,   Заказчик   обязан  своими   силами  и   средствами   обеспечить   возможность   надлежащего   проведения   таковых, включая  подготовку  и  доступность   места  выполнения  Работ.

7.3. Заказчик обязан  обеспечить  на весь  срок  проведения Работ  соответствие мест установки оборудования  требованиям  эксплуатационной  документации  Изготовителя,  правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.

7.4. Подрядчик  отвечает  за  соблюдение  техники  безопасности  своими  специалистами  во  время  проведения  ими  Работ  в  месте, которое определено Заказчиком.

7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований  п.7.1, п.7.2.,  п.7.3, п.7.4.  перенести сроки  выполнения  Работ,  а также  взыскать  с  виновной  стороны  штраф и  убытки  в  соответствии  с  условиями  настоящего Договора.

7.6.  В  случае   перенесения   сроков  выполнения Работ   согласно  п. 7.5.,  стороны  подписывают соответствующий  Протокол   и  назначают  новую дату  проведения Работ.

7.7.  Работы  производятся  непосредственно Подрядчиком   либо   его  Контрагентом.

8. Ответственность сторон.

 

8.1. В случае  несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику  неустойку   в размере 0.1  процента  от стоимости Товара  по Договору

 за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате  исполненного по Договору  Заказчик  уплачивает Подрядчику 

неустойку  в размере 0.1 процента  от суммы  просроченного платежа  за каждый день просрочки.

 8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку  в размере 0.1 процента  от суммы  просроченного платежа  за каждый день просрочки

8.4. Ответственность  за  сохранность   находящегося  в монтаже оборудования и комплектующих материалов,  в размере  полной  стоимости  таковых,  несет  Заказчик.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает

штраф  в размере  трех  процентов  от  стоимости  Работ.

8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6)

понимается как просрочка  исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.7. Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору  или  в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд  г. Москвы.

9. Гарантия на оборудование.

 

9.1. Качество и комплектность Товара  должны соответствовать паспортным данным Изготовителя.

9.2. Подрядчик  обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять  необходимые  для  этого  работы  за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и  при соблюдении условий, оговоренных  в Гарантийном талоне  на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.

 

9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших  вследствие  несоблюдения  техники  его  эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика.

 

 

10. Форс-мажор.

 

10.1. Ни одна  из сторон  не будет  нести  ответственности  за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое  неисполнение  будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как   наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия,  а также следствием вступления в силу акта нормативного характера

государственного органа, имеющего  обязательную силу  хотя бы  для одной из сторон  Договора

и  других  подобных обстоятельств, возникших  после заключения  настоящего Договора.

10.2. Если  обстоятельства,  указанные  в  п.10.1.  длятся более 1 месяца,  стороны  имеют  право  в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

11. Прочие условия.

 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон  третьим лицам,  за исключением  оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора.

11.3. Неоднократное  нарушение Заказчиком  требований  п.п. 7.2  и 7.3.,7.6. признается  в  целях Договора  как  существенное нарушение  его условий.

11.4.  Риск  существенного  изменения  обстоятельств,  из  которых  стороны   исходили,  заключая настоящий Договор, несет Заказчик.

11.5. В случае  расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа  расходных материалов Покупателю не возмещается.

11.6.  Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то  регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а  если связаны  с монтажом оборудования, то  общими

положениями о договорах  оказания услуг.

11.7.  Настоящий  Договор  подписан  в  двух   экземплярах,  по  одному   экземпляру  для   каждой стороны, причем  оба экземпляра  имеют одинаковую юридическую силу.

 

12. Примечания.

                    При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия

( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.

                    Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

                   Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

                   Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования. Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.

                   Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

                   Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

                   Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью  эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении. Подрядчик  не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей.

                  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

                  Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства.               

13. Реквизиты и подписи сторон.

 

Подрядчик:

 

Заказчик:

 

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик   

Генеральный директор                                                                                  Заказчик

           Генеральный директор

 

 

______________                                                     ____________________